0371-63215179
0371-63215179
編前
學(xué)術(shù)理論界、律師實(shí)務(wù)界和司法領(lǐng)域一致認(rèn)為建設(shè)工程施工合同是一類條款內(nèi)容最多、情況最為復(fù)雜的合同。國(guó)內(nèi)《1999版建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款共47條175款（無(wú)目）；《2013版建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款共20條117款（其中63款不含目，其中54款含183目，未計(jì)算四級(jí)細(xì)目數(shù)量）。相較之下，2013版的條款內(nèi)容無(wú)疑更加豐富具體，同時(shí)也更為精細(xì)復(fù)雜。條款內(nèi)容復(fù)雜的施工合同引發(fā)的糾紛案件在司法審判也頻頻出現(xiàn)疑難復(fù)雜、見(jiàn)仁見(jiàn)智的法律問(wèn)題。施工合同履行過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更等原因增減工程量引發(fā)的簽證和索賠問(wèn)題，同樣因施工合同本身的紛繁復(fù)雜反映出表現(xiàn)各異、千奇百怪的特點(diǎn)。相信諸位看官在“學(xué)習(xí)”了本欄目連續(xù)推出的一系列有關(guān)簽證和索賠的典型案件后，對(duì)“簽證”二字的理解必定會(huì)更加深刻。
根據(jù)排片計(jì)劃，“工程簽證和索賠”這一組專題案件有多個(gè)，從今年9月28日至今已推出9個(gè)案例，從辦案的思路和手法來(lái)看可謂是八仙過(guò)海，各顯神通。雖然我們推出案例時(shí)一直在述說(shuō)當(dāng)事人對(duì)工程合同各種變更協(xié)商一致的調(diào)整就是簽證；一直在鼓勵(lì)施工單位辦妥簽認(rèn)增量就是施工企業(yè)效益的來(lái)源，但此說(shuō)畢竟還只是簽證和索賠的指導(dǎo)思想和原則要求，碰到具體問(wèn)題還是需要按此指導(dǎo)思想和原則要求具體地妥善加以解決。
今天小編給大家?guī)?lái)的這起案件切入的又是一個(gè)獨(dú)特的視角，且來(lái)龍去脈也非常有特點(diǎn)。案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要涉及黑白合同的認(rèn)定及其固定價(jià)格合同對(duì)變更增加的工程量如何計(jì)價(jià)？案件一、二審分別經(jīng)過(guò)天津一中院和天津高院審理。本案房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的施工合同約定計(jì)價(jià)方式為固定總價(jià)，條款約定造價(jià)屬于包死不調(diào)的閉口價(jià)。履約過(guò)程中，雙方對(duì)黑白合同、面積增加、工程質(zhì)量、鋼材調(diào)價(jià)、擅自使用、工程竣工報(bào)告效力等一系列問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)議，其中最主要的爭(zhēng)議在于：黑白合同的建筑面積相差1萬(wàn)平方米，合同約定包死不調(diào)的固定價(jià)格對(duì)此是調(diào)價(jià)還是不調(diào)？一審天津中院委托的造價(jià)鑒定單位在造價(jià)鑒定時(shí)，認(rèn)為增加的1萬(wàn)平方米工程量對(duì)工程造價(jià)不構(gòu)成影響，法院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（下稱司法解釋）第22條的規(guī)定判決合同造價(jià)不予調(diào)整，不予調(diào)整的造價(jià)約有1000多萬(wàn)元。當(dāng)事人當(dāng)然不服提出上訴。朱樹(shù)英代理案件二審。他在二審中引經(jīng)據(jù)典據(jù)理力爭(zhēng)，最后說(shuō)服天津高院在雙方同意的情況下，另行委托其他鑒定單位重新進(jìn)行鑒定，鑒定意見(jiàn)增加的1萬(wàn)平方米應(yīng)增加工程款1006.75萬(wàn)元，二審法院改為適用司法解釋第16條規(guī)定，判決予以調(diào)整。
要實(shí)現(xiàn)本案二審的判決逆轉(zhuǎn)，朱樹(shù)英在承辦本案時(shí)須解決三個(gè)疑難的法律問(wèn)題：首先，本案中固定總價(jià)合同的設(shè)計(jì)變更能不能調(diào)整？哪些內(nèi)容能夠調(diào)整，應(yīng)當(dāng)怎么調(diào)整？如果雙方合同約定不能調(diào)整又該怎么處理？這一系列問(wèn)題在司法實(shí)踐中的極具普遍性，本案通過(guò)對(duì)這些實(shí)際問(wèn)題的妥善解決，有利于研究、探討這些帶有傾向性問(wèn)題的司法應(yīng)對(duì)。那么，朱樹(shù)英在代理本案時(shí)是如何解題的呢？其次，建設(shè)工程案件審判的依法原則包括依約原則。有約從約當(dāng)然沒(méi)錯(cuò)，但是當(dāng)合同相關(guān)的約定內(nèi)容不明確、不具體、沒(méi)有操作性該怎樣應(yīng)對(duì)？如何處理？朱樹(shù)英承辦本案也必須拿出解決這些問(wèn)題的辦法。那么，朱樹(shù)英是如何處理的呢？此外，在司法實(shí)踐中，對(duì)同一部最高院建設(shè)工程施工合同的司法解釋，為什么中、高院的理解會(huì)不一致？朱樹(shù)英又是根據(jù)什么說(shuō)服天津高院接受意見(jiàn)，把一審法院認(rèn)定不調(diào)改為可調(diào)的呢？很明顯，不能妥善解決上述三個(gè)層面的法律問(wèn)題，本案二審就難以改判。那么，朱樹(shù)英又是怎樣運(yùn)用熟悉行業(yè)實(shí)際、吃透專業(yè)法律、有效解決問(wèn)題“三合一”的能力，為委托人排憂解難，爭(zhēng)取到最大合法權(quán)益的呢？且聽(tīng)《樹(shù)英說(shuō)~辦案回眸》一一說(shuō)來(lái)。
案 情 簡(jiǎn) 介
本案發(fā)生在天津市。2005年10月21日，建設(shè)單位天津某投資公司（下稱發(fā)包人）與施工單位北京某大型國(guó)有建筑公司（下稱承包人）經(jīng)招投標(biāo)簽訂了計(jì)價(jià)方式為固定總價(jià)的《天津市建設(shè)工程施工合同》，并在合同管理部門(mén)備案。合同約定：由承包人承建天津該住宅小區(qū)一標(biāo)段工程，建設(shè)規(guī)模8.4平方米；工期自2005年10月21日至2007年2月4日，共480天；工程造價(jià)為13128萬(wàn)元；工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)包人向承包人累計(jì)付工程款至合同總價(jià)的98%。
當(dāng)年10月24日，雙方當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行簽訂了計(jì)價(jià)方式為固定總價(jià)的《某住宅小區(qū)I標(biāo)段施工總承包合同》。合同約定：工程面積為9.4萬(wàn)平方米；工程造價(jià)為11528萬(wàn)元；2007年2月2日完成；竣工驗(yàn)收兩個(gè)月后發(fā)包人向承包人累計(jì)付工程款至合同總價(jià)的85%，其他條款也多有與備案合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不同。
工程開(kāi)工后至訴訟前發(fā)包人共支付工程款9527.51萬(wàn)元，因發(fā)包人不及時(shí)支付工程進(jìn)度款，承包人向發(fā)包人提出停工并于2007年8月撤場(chǎng)，施工現(xiàn)場(chǎng)由發(fā)包人接管，雙方未進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。因發(fā)包人不認(rèn)可承包人提出的已完工程16740.33萬(wàn)元結(jié)算金額，雙方就結(jié)算事宜協(xié)商未果。發(fā)包人認(rèn)為承包人逾期竣工，于2008年1月23日向天津市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，訴訟請(qǐng)求為：1、判令承包人立即參加涉訟項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；2、將竣工驗(yàn)收合格的涉訟項(xiàng)目交付發(fā)包人；3、承包人賠償發(fā)包人逾期竣工違約金、未經(jīng)一次性驗(yàn)收違約金、和洽商索賠違約金等共計(jì)1308.26萬(wàn)元。承包人在發(fā)包人訴訟被受理后，曾經(jīng)提出反訴，后又撤訴。向北京鐵路運(yùn)輸法院提起工程款索賠訴訟，經(jīng)發(fā)包人提出管轄權(quán)異議后，案件移送至天津市一中院，最終確定承包人起訴日期為2008年2月28日，承包人主張施工過(guò)程中增加1萬(wàn)平方米的工程量，實(shí)際施工面積應(yīng)為9.4萬(wàn)平方米，請(qǐng)求發(fā)包人支付工程進(jìn)度款3337.92萬(wàn)元，工程結(jié)算款3612.22萬(wàn)元，違約金及索賠3043萬(wàn)元。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，2005年10月24日簽訂的合同系對(duì)備案合同的補(bǔ)充、延伸和細(xì)化，肯定其為合同變更，但約定的付款進(jìn)度及材料價(jià)格的調(diào)控屬于結(jié)算內(nèi)容，與備案合同相悖，根據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)以備案合同的約定為結(jié)算依據(jù)。就案涉工程面積，一審法院根據(jù)鑒定單位認(rèn)為的增加1萬(wàn)平方米不影響造價(jià)的鑒定結(jié)論，對(duì)承包人主張施工過(guò)程中增加1萬(wàn)平方米的工程量，以證據(jù)不足為由不予認(rèn)定。天津一中院就發(fā)包人提起的工期索賠之訴一審判決如下：1、承包人自判決生效三十日內(nèi)參加竣工驗(yàn)收，并配合發(fā)包人提供資料；2、自工程竣工驗(yàn)收合格十日內(nèi)，承包人向發(fā)包人交付工程；3、承包人承擔(dān)2007年9月1日至2008年1月23日期間的違約金501.46萬(wàn)元；4、駁回發(fā)包人其他訴請(qǐng)。同時(shí)就承包人提起的工程款索賠之訴做出一審判決，判決發(fā)包人給付承包人工程款2167.14萬(wàn)元。
一審判決后，雙方就兩個(gè)判決分別不服均向天津市高級(jí)人民法院提起上訴，因此二審中兩個(gè)案件，發(fā)包人、承包人的身份均為上訴人。承包人委托朱樹(shù)英律師作為二審代理人。朱樹(shù)英律師在代理二審過(guò)程中，重點(diǎn)就工程結(jié)算中的黑白合同和固定總價(jià)合同結(jié)算的依據(jù)問(wèn)題，提出本案工程結(jié)算應(yīng)以白合同為結(jié)算依據(jù)，固定總價(jià)合同增加建筑面積雙方協(xié)商不成，應(yīng)以實(shí)際完成的工程量并以合同簽訂時(shí)天津市地方定額標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算的代理思路。
二審法院支持了朱樹(shù)英律師的上述觀點(diǎn)，認(rèn)為本案應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。在原鑒定單位拒絕重新鑒定的情況下，經(jīng)雙方同意另行委托工程造價(jià)司法鑒定。根據(jù)重新鑒定意見(jiàn)，確認(rèn)合同外施工圖部分工程造價(jià)1006.75萬(wàn)元應(yīng)計(jì)入結(jié)算工程價(jià)款，承包人上訴主張施工過(guò)程增加的1萬(wàn)平方米工程量應(yīng)計(jì)價(jià)獲得二審法院支持。同時(shí)相應(yīng)認(rèn)定工程竣工時(shí)間，確定了工程順延時(shí)間。天津市高院最終做出二審判決，就承包人上訴請(qǐng)求經(jīng)統(tǒng)一折算后判由發(fā)包人給付承包人工程款共2900.35萬(wàn)元及利息，在一審基礎(chǔ)上增加733.21萬(wàn)元。
解 析 研 判
本案當(dāng)事人之間的糾紛，因?yàn)楦鞣N原因形成了兩個(gè)訴訟，歷時(shí)三年零十個(gè)月，一審、二審先后委托兩家鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)次鑒定，兩個(gè)案件一審、二審產(chǎn)生四份判決，不可不謂費(fèi)盡周折。經(jīng)過(guò)承包人代理律師朱樹(shù)英的堅(jiān)持，提出對(duì)一審鑒定結(jié)論和一審判決的逐項(xiàng)質(zhì)疑，最終成功為承包人取得索賠變更增加工程款。本案除固定總價(jià)合同設(shè)計(jì)變更增加工程量能夠索賠造價(jià)這一成功經(jīng)驗(yàn)外，還有諸多經(jīng)驗(yàn)和法律問(wèn)題的妥善解決，值得施工企業(yè)在日常合同管理工作中借鑒參考。
一、固定總價(jià)合同設(shè)計(jì)變更增加的工程量能否相應(yīng)增加工程造價(jià)以及應(yīng)如何認(rèn)定、如何計(jì)價(jià)等問(wèn)題在司法實(shí)踐中見(jiàn)仁見(jiàn)智。本案天津高院二審依據(jù)司法解釋的規(guī)定改判一審不予鑒定的判決，朱樹(shù)英提出的變更增量應(yīng)按當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)囟~標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的觀點(diǎn)被二審認(rèn)可、接受。
本案最大爭(zhēng)議是：因發(fā)包人設(shè)計(jì)變更引起工程量增加，因雙方簽訂的是固定總價(jià)合同，增加的工程價(jià)款能否調(diào)整？一審期間，一審鑒定單位以承包人證據(jù)不足為由，對(duì)承包人提出的施工過(guò)程中增加1萬(wàn)平方米的工程量不予鑒定。理由是鑒定單位“認(rèn)為其中雙方爭(zhēng)議的1萬(wàn)平米的工程量，經(jīng)過(guò)鑒定認(rèn)為該部分對(duì)工程造價(jià)不構(gòu)成影響?！币粚彿ㄔ阂矒?jù)此作出相應(yīng)判決。二審中，朱樹(shù)英在上訴中提出一審法院以鑒定單位的意見(jiàn)為依據(jù)，認(rèn)定承包人證據(jù)不足，“以鑒代審”屬于認(rèn)定案件事實(shí)不清。在二審中，一審鑒定機(jī)構(gòu)又以其不具有現(xiàn)場(chǎng)勘察的資質(zhì)為由拒絕配合二審法院要求的補(bǔ)充鑒定工作，“以鑒代審”不成就拒絕補(bǔ)充鑒定，其行為嚴(yán)重違反鑒定規(guī)程和法定程序。
事實(shí)上，當(dāng)事人雙方對(duì)本案施工過(guò)程中增加1萬(wàn)平方米工程量的事實(shí)并無(wú)爭(zhēng)議。上述最大的爭(zhēng)議涉及的具體問(wèn)題有：
第一，當(dāng)事人簽訂的固定總價(jià)合同，在履行過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更增加工程量能否委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)增加工程量進(jìn)行鑒定？如果準(zhǔn)確理解了司法解釋的相關(guān)規(guī)定，具體指司法解釋第22條和第16條及其互相關(guān)系，應(yīng)當(dāng)就增加部分進(jìn)行造價(jià)鑒定的答案是肯定的。
本案發(fā)包人和鑒定單位都認(rèn)為合同總價(jià)已經(jīng)包死，根據(jù)司法解釋的規(guī)定不能調(diào)整。司法解釋的規(guī)定是指第22條：“當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持?！钡?，這一意見(jiàn)并非第22條規(guī)定的本意，適用該條規(guī)定是有前提的。根據(jù)《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》關(guān)于此條條文主旨的釋義，承包人和發(fā)包人在履行建設(shè)工程施工合同過(guò)程中，如果沒(méi)有發(fā)生合同修改或者變更等情況導(dǎo)致工程量發(fā)生變化時(shí)，就應(yīng)當(dāng)按照合同約定的包干總價(jià)格結(jié)算工程款。如果一方當(dāng)事人提出對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的申請(qǐng)，按照工程實(shí)際造價(jià)進(jìn)行結(jié)算的，不管是基于什么樣的理由，都不應(yīng)予以支持。也就是說(shuō)，司法解釋該條規(guī)定的前提是：合同承包范圍內(nèi)的工程量在沒(méi)有發(fā)生合同修改或變更的前提下不得調(diào)整，一方當(dāng)事人對(duì)此提出結(jié)算鑒定要求，依該條規(guī)定不論什么理由都不應(yīng)予以支持。但是本案的基本事實(shí)是合同已發(fā)生重大的設(shè)計(jì)變更，爭(zhēng)議雙方對(duì)工程履行過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更在合同約定的8.4萬(wàn)平方米外增加了1萬(wàn)平方米的事實(shí)并無(wú)爭(zhēng)議，這1萬(wàn)平方米建筑面積并不在合同承包范圍內(nèi)，而是在合同的承包范圍之外。
作為有著近30年建筑工程背景的專業(yè)律師，朱樹(shù)英對(duì)此在二審中提出：施工過(guò)程中當(dāng)事人雙方第二次圖紙會(huì)審的時(shí)間在開(kāi)工之后，晚于施工許可證取得的時(shí)間，說(shuō)明該工程增加建筑面積系設(shè)計(jì)變更所致。同時(shí)，因發(fā)包人拖欠工程款導(dǎo)致施工合同被解除，雙方?jīng)]有形成竣工圖，但雙方對(duì)中標(biāo)備案的合同對(duì)應(yīng)的工程量清單和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的工程量均無(wú)異議。在一審期間，由于一審鑒定單位以無(wú)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)資質(zhì)為由，對(duì)發(fā)包人主張應(yīng)予扣除的工程未完成部分和承包人主張的68項(xiàng)簽證手續(xù)不完全的洽商變更部分未去現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，導(dǎo)致本案已完工程量事實(shí)不清。一般來(lái)說(shuō)，確定已完部分工程量應(yīng)以竣工圖為準(zhǔn)，由于雙方對(duì)中標(biāo)備案合同對(duì)應(yīng)的工程量清單和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的工程量均無(wú)異議，增加的建筑面積完全可以通過(guò)鑒定確認(rèn)相應(yīng)價(jià)款。二審中，由于一審鑒定機(jī)構(gòu)堅(jiān)持以其不具有現(xiàn)場(chǎng)勘察的資質(zhì)為由拒絕配合二審法院要求的補(bǔ)充鑒定工作。不得已，朱樹(shù)英申請(qǐng)二審更換鑒定機(jī)構(gòu)，并經(jīng)發(fā)包人同意。同時(shí)向法院申請(qǐng)重新確定該項(xiàng)爭(zhēng)議的鑒定范圍：中標(biāo)的備案合同對(duì)應(yīng)的工程量清單和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的工程量進(jìn)行對(duì)比增加的工程造價(jià)。朱樹(shù)英的意見(jiàn)同樣根據(jù)司法解釋的規(guī)定。
第二，當(dāng)工程因設(shè)計(jì)變更增量確定后，按照什么樣的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款成為本案又一個(gè)爭(zhēng)議問(wèn)題。因設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е鹿こ塘堪l(fā)生增減變化的，應(yīng)該根據(jù)公平原則對(duì)增減部分予以調(diào)整；如當(dāng)事人對(duì)調(diào)整的依據(jù)和方法發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)按簽約時(shí)當(dāng)?shù)氐亩~標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
在本案二審審理中，雙方當(dāng)事人對(duì)增加1萬(wàn)平方米面積沒(méi)有異議，但不能就增加工程量以何種標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算達(dá)成一致。對(duì)此，朱樹(shù)英要求按《司法解釋》第16條規(guī)定外處理。該條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法有約定的，按照合同約定結(jié)算工程價(jià)款。因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對(duì)該部分工程價(jià)款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程款?！备鶕?jù)該條規(guī)定，簽訂原合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)采用什么樣的計(jì)價(jià)方法或計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（比如定額計(jì)價(jià)），就是當(dāng)事人在結(jié)算工程價(jià)款時(shí)的計(jì)價(jià)依據(jù)。朱樹(shù)英的意見(jiàn)獲二審法院的認(rèn)可，在法庭主持下，經(jīng)雙方同意重新委托鑒定機(jī)構(gòu)鑒定。根據(jù)二審鑒定單位的鑒定意見(jiàn)，二審法院確認(rèn)原清單及清單外施工圖部分工程造價(jià)比工程量清單增加造價(jià)1006.75萬(wàn)元，變更簽證確認(rèn)部分造價(jià)236.72萬(wàn)元。最終，二審法院改判發(fā)包人向承包人支付工程款29003513.84元及以此為基數(shù)的自起訴之日至實(shí)際給付之日的欠款利息。
因此，司法解釋第22條和第16條是根據(jù)固定價(jià)格合同在履行中不同情況做不同處理的統(tǒng)一規(guī)定，兩者相輔相成，不能偏廢。固定價(jià)格合同在履約過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議，合同范圍內(nèi)的價(jià)款應(yīng)尊重當(dāng)事人包死不調(diào)的意思自治原則，不能再行通過(guò)鑒定調(diào)整，也不支持鑒定要求；合同范圍外的增加工程量，合同并無(wú)如何調(diào)整的相應(yīng)約定且當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的，應(yīng)按合同簽訂時(shí)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，通過(guò)鑒定結(jié)算工程價(jià)款。
二、本案一審鑒定單位不僅違規(guī)拒絕現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)并且以鑒代審，是造成本案造價(jià)鑒定失誤并導(dǎo)致一審判決錯(cuò)誤的主要原因。鑒定單位的以鑒代審，在建設(shè)工程糾紛案件中屢見(jiàn)不鮮也難以根本消除，當(dāng)事人只有自己加強(qiáng)過(guò)程控制，及時(shí)搜集積累證據(jù)才能有效對(duì)抗以鑒代審。
本案一審中，發(fā)包人主張應(yīng)予扣除工程未完成部分工程量，承包人提出有1萬(wàn)平方米增加工程量和68項(xiàng)不完全洽商變更，以及中標(biāo)合同工程量清單和已完成實(shí)際工程量對(duì)比需要去現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)并實(shí)地勘量。但鑒定單位均以自己無(wú)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)資質(zhì)為由拒絕現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。鑒定單位此說(shuō)根本不能成立，一審法院也根本不能予以采信。
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)是鑒定單位的正常工作，只要有鑒定資格就同時(shí)取得勘驗(yàn)資質(zhì)的資格和責(zé)任?？彬?yàn)筆錄作為《民事訴訟法》明確規(guī)定的一種證據(jù)，本身就是公安、檢察、法院或?qū)I(yè)鑒定人員對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況，依法搜集、提取證據(jù)等所形成的證據(jù)性文件。中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)制定的行業(yè)規(guī)范《建設(shè)工程造價(jià)鑒定規(guī)程》第5.2款“現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)”明確規(guī)定：“根據(jù)項(xiàng)目鑒定工作需要，鑒定機(jī)構(gòu)可組織當(dāng)事人對(duì)被鑒定的標(biāo)的物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。鑒定機(jī)構(gòu)組織當(dāng)事人對(duì)被鑒定的標(biāo)的物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)的，應(yīng)先行填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)通知書(shū)，書(shū)面通知糾紛雙方當(dāng)事人參加，同時(shí)應(yīng)請(qǐng)鑒定委托人派員參加。當(dāng)事人拒絕參加勘驗(yàn)的，應(yīng)請(qǐng)鑒定委托人決定處理辦法?？彬?yàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制作勘驗(yàn)記錄、筆錄或勘驗(yàn)圖表，記錄勘驗(yàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、勘驗(yàn)人、在場(chǎng)人、勘驗(yàn)經(jīng)過(guò)、結(jié)果，由勘驗(yàn)人、在場(chǎng)人簽名或者蓋章。對(duì)于繪制的現(xiàn)場(chǎng)圖應(yīng)注明繪制的時(shí)間、方位、測(cè)繪人姓名、身份等內(nèi)容。必要時(shí)鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)采取拍照或攝像取證，留下影像資料。當(dāng)事人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖表或勘驗(yàn)筆錄等不予簽字確認(rèn)的，鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)提請(qǐng)鑒定委托人決定處理辦法，并在鑒定意見(jiàn)中作出表述。”因此，作為工程造價(jià)司法鑒定單位去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)并形成證據(jù)勘驗(yàn)筆錄，是其最基本的工作職責(zé)。一審鑒定單位拒絕現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)完全是欺騙，其借口的理由根本不能成立。
一審鑒定單位不僅違規(guī)拒絕現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，并且亂下結(jié)論，以鑒代審。所謂以鑒代審，是指鑒定單位越權(quán)認(rèn)定案件事實(shí)及當(dāng)事人責(zé)任，形成鑒定意見(jiàn)的超證據(jù)效力，審理法官則以鑒定意見(jiàn)代替司法審判，造成鑒定與審判角色錯(cuò)位，從而嚴(yán)重影響裁判公信力的現(xiàn)象。本案由于當(dāng)事人之間的爭(zhēng)議導(dǎo)致履約過(guò)程中合同被解除，也未形成竣工圖，也即本案關(guān)于已完實(shí)際工程量并未形成簽證，且雙方都對(duì)工程量的增減提出主張，也即雙方都提出增加及減少工程量索賠主張，這種情況下，鑒定單位理應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)形成事實(shí)上已完工程量的證據(jù)?！端痉ń忉尅返?9條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書(shū)面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量?！倍徚硇形需b定機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)實(shí)量確定了實(shí)際工程量增加的造價(jià)，且確認(rèn)變更簽證部分共計(jì)1243.48萬(wàn)元。因無(wú)竣工圖紙、書(shū)面簽證、會(huì)議紀(jì)要等能證明全部工程量的證據(jù)資料，“現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量”的結(jié)果當(dāng)然就屬于上述《司法解釋》19條中所說(shuō)的“其他證據(jù)”，當(dāng)然可以作為證據(jù)認(rèn)定其相應(yīng)的工程量。
本案一審鑒定單位在拒絕現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)后就最大的爭(zhēng)議設(shè)計(jì)變更增加的1萬(wàn)平方米能否計(jì)價(jià)問(wèn)題，認(rèn)為“其中雙方爭(zhēng)議的1萬(wàn)平米的工程量，經(jīng)過(guò)鑒定認(rèn)為該部分對(duì)工程造價(jià)不構(gòu)成影響。”。這是越位對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定和評(píng)判，是一個(gè)代行法官職權(quán)的對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定結(jié)論，這根本不應(yīng)是鑒定單位應(yīng)該發(fā)表的意見(jiàn)，一審法院也就按此意見(jiàn)作出了一審判決。這是標(biāo)準(zhǔn)的以鑒代判，司法實(shí)踐中以鑒代判的情形比比皆是，當(dāng)事人唯有加強(qiáng)履約過(guò)程中的證據(jù)固定、保管的有效管理，才能抗衡以鑒代審。再說(shuō)，通過(guò)事后的實(shí)測(cè)實(shí)量并不能計(jì)算出現(xiàn)場(chǎng)所有的工程量，比如隱蔽后的工程實(shí)際情況、由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的返工所增加的工程量，施工過(guò)程中因?yàn)橥练交靥钏l(fā)生的工程量等等。所以，施工企業(yè)在履約過(guò)程中盡全力做好各種簽證以及會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收記錄等書(shū)面證據(jù)的收集保管，對(duì)于抗衡以鑒代審至關(guān)重要。
三、本案簽訂在后的施工總承包合同對(duì)經(jīng)中標(biāo)且備案的原合同就承包范圍、面積、合同期限、價(jià)款等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行了重大變更，其與中標(biāo)的備案合同就是典型的黑白合同關(guān)系。黑白合同的認(rèn)定，確定本案應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為價(jià)款結(jié)算依據(jù)是審理本案的前提。
《司法解釋》第21條的主旨是“黑白合同的認(rèn)定”，該條規(guī)定：“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過(guò)備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)?！睋?jù)此，認(rèn)定黑白合同要滿足兩個(gè)前提條件：第一，是經(jīng)過(guò)了招投標(biāo)；第二是中標(biāo)合同經(jīng)過(guò)了備案。結(jié)合本案，雙方當(dāng)事人中標(biāo)簽訂合同并備案后僅3天又簽訂了一份施工總承包合同，對(duì)備案的中標(biāo)合同就承包范圍、面積、合同價(jià)款、合同期限等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行了重大變更，其中就包括這1萬(wàn)平方米建筑面積，因此該份合同并非一審判決認(rèn)定的是對(duì)中標(biāo)備案合同的補(bǔ)充、細(xì)化，而是為了規(guī)避法律規(guī)定和行政監(jiān)管而簽訂的黑合同，與中標(biāo)備案合同是典型的黑白合同關(guān)系。這一結(jié)論在二審中得到了法院認(rèn)可。
那么接下來(lái)的問(wèn)題就是，什么是“實(shí)質(zhì)性內(nèi)容”？我們來(lái)看《合同法》第30條的規(guī)定：“有關(guān)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法等的變更，是對(duì)要約內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更。”結(jié)合建設(shè)工施工合同的主要條款，實(shí)質(zhì)性內(nèi)容主要是指工期、質(zhì)量和造價(jià)。在本案黑合同中，約定涉訟工程面積為9.4萬(wàn)平方米比中標(biāo)備案合同8.4萬(wàn)平方米增加了1萬(wàn)平方米；合同造價(jià)為11528萬(wàn)元，比中標(biāo)備案合同價(jià)13128萬(wàn)元反而減少了1600萬(wàn)元。工期提前至2007年2月2日完成，比中標(biāo)備案合同2007年2月4日還提前了。黑合同的竣工增減結(jié)算、違約責(zé)任等建設(shè)工程合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容也與備案合同不同。司法解釋的規(guī)定，白合同的效力高于黑合同，那應(yīng)以中標(biāo)備案的白合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。二審審理過(guò)程中，朱樹(shù)英首當(dāng)其沖提出這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)觀點(diǎn)也被二審法院采納，推翻了原審委托鑒定和進(jìn)行結(jié)算的判決依據(jù)，同時(shí)也為解決其他的爭(zhēng)議問(wèn)題奠定了合同基礎(chǔ)。
四、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用，應(yīng)視為工程已合格交付，發(fā)包人不得再向法院請(qǐng)求承包人交付竣工驗(yàn)收合格的工程，建設(shè)單位應(yīng)從本案吸取二審不支持發(fā)包人交付項(xiàng)目請(qǐng)求的教訓(xùn)，承包人應(yīng)借鑒本案的處理，注意及時(shí)準(zhǔn)確收集發(fā)包人擅自使用的相關(guān)證據(jù)。
本案的基本事實(shí)是發(fā)包人未經(jīng)驗(yàn)收便使用了系爭(zhēng)工程。一審中發(fā)包人提出請(qǐng)求法院判令承包人將竣工驗(yàn)收合格的涉訟項(xiàng)目交付發(fā)包人。一審法院判決予以支持。這一判決被二審改判，是因?yàn)橐粚彽倪@一判決違反了法律規(guī)定。我國(guó)《合同法》第279條明確規(guī)定：“建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說(shuō)明書(shū)和國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定支付價(jià)款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用?！?。我國(guó)《消防法》第13條規(guī)定：“依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，禁止投入使用；其他建設(shè)工程經(jīng)依法抽查不合格的，應(yīng)當(dāng)停止使用”。據(jù)此，《司法解釋》第13條規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持?！苯?jīng)二審查明，在本案訴訟過(guò)程中，涉訴工程的開(kāi)發(fā)房屋已有小業(yè)主入住，且辦理完畢房屋產(chǎn)權(quán)證明。因此涉訟工程已經(jīng)轉(zhuǎn)移占有，應(yīng)當(dāng)視為已經(jīng)交付。故發(fā)包人的交付請(qǐng)求按司法解釋上述規(guī)定不應(yīng)得到支持，且再辦理交付手續(xù)也無(wú)法實(shí)際履行，最終發(fā)包人的這一請(qǐng)求在二審中被法院駁回。
發(fā)包人未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用工程的情況在司法實(shí)踐中并不少見(jiàn)。本案發(fā)包人上述訴訟請(qǐng)求被駁回，還涉及工程保修義務(wù)的豁免。國(guó)務(wù)院的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第40條明確規(guī)定：“在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：（一）基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（三）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；（四）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設(shè)工程的保修期，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算?！钡凑账痉ń忉尩纳鲜鲆?guī)定，一旦發(fā)包人未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收未通過(guò)就擅自使用了工程，就不僅會(huì)被視為放棄了承包人辦理工程移交手續(xù)的義務(wù)，且被視為放棄了承包人在不少于二年保修期的一般部位和不少于五年的重要部位的保修義務(wù)，即便在實(shí)際使用后發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)建筑部位有質(zhì)量缺陷，其維修責(zé)任也原則上應(yīng)由發(fā)包人自己承擔(dān)。從這層意義上說(shuō)，所有的發(fā)包人都應(yīng)該從本案吸取教訓(xùn)，工程竣工后應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收未通過(guò)，只能依約追究承包人的違約責(zé)任，千萬(wàn)不能未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收未通過(guò)就擅自使用。
五、本案二審仍追究承包人的工期逾期違約責(zé)任值得商榷。既然二審已改判增加的1萬(wàn)平方米應(yīng)計(jì)算造價(jià)，那么相應(yīng)地也應(yīng)增加工期。二審仍以原合同約定的竣工期限追究承包人的逾期竣工責(zé)任與增加造價(jià)的處理不一致，也有失公平，有各打五十大板之嫌。
一審判決承包人在判決生效起十日內(nèi)，給付發(fā)包人自2007年9月1日至承包人起訴之日2008年1月23日期間的違約金501.47萬(wàn)元。實(shí)質(zhì)就是法院判決承包人承擔(dān)自約定工程竣工之日起至原告起訴之日止的全部逾期違約金。那么承包人究竟是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)此項(xiàng)逾期辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)的責(zé)任呢？答案是否定的。
根據(jù)本案合同履行期間的行業(yè)交易習(xí)慣1999《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》中關(guān)于竣工驗(yàn)收責(zé)任的劃分，發(fā)包人負(fù)有組織竣工驗(yàn)收并辦理備案的責(zé)任，而承包人只負(fù)有在約定時(shí)間內(nèi)提供竣工驗(yàn)收資料和配合參加驗(yàn)收的義務(wù)。因此，本案一審判決承包人承擔(dān)逾期辦理竣工手續(xù)的違約金是不符合行業(yè)交易習(xí)慣的。二審中，法院否定了一審判決，然而，并沒(méi)有完全免除承包人承擔(dān)逾期竣工的責(zé)任，而是判決承包人自實(shí)際完工之日2007年8月22日即竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交日，相應(yīng)的工期順延70天，最終的違約時(shí)間為從合同約定竣工之日起算至實(shí)際竣工交付之日，除去70天的128天。并且判決承包人據(jù)此向發(fā)包人支付違約金504.11萬(wàn)元，比一審僅減少了3600元。
應(yīng)該說(shuō)這樣的處理是有失妥當(dāng)。既然二審已改判增加的1萬(wàn)平方米面積應(yīng)計(jì)算造價(jià)，那么同樣的建筑面積相應(yīng)地也應(yīng)增加所需的工期，所需工期同樣可以通過(guò)鑒定確認(rèn)其按定額標(biāo)準(zhǔn)所需的期限。案件事實(shí)中沒(méi)有相應(yīng)的證據(jù)材料證明增加工程量所需的工期，這應(yīng)視為工期已經(jīng)因發(fā)包人原因?qū)е马樠樱樠拥木唧w期限不明應(yīng)視為發(fā)包人舉證不能，就不應(yīng)再追究承包人的違約責(zé)任。而二審法院只改判原審確認(rèn)工期順延70天，并沒(méi)有相應(yīng)增加實(shí)際需要的工期，而70天是完全不能滿足增加1萬(wàn)平米的施工時(shí)間要求的，并且與增加工程量也無(wú)關(guān)。二審法院對(duì)這一爭(zhēng)議的處理值得好好斟酌。
六、由于本案未經(jīng)驗(yàn)收發(fā)包人已擅自使用，二審關(guān)于本案竣工日期的認(rèn)定，改判一審將工程實(shí)際使用之日認(rèn)定為竣工日，而是按司法解釋第14條的規(guī)定選定以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期，此認(rèn)定減少了承包人工期逾期的期限。對(duì)此，承包人應(yīng)及時(shí)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并固定證據(jù)，避免因竣工日期不能確定造成不必要的損失。
本案中，中標(biāo)備案合同約定的工程完工日期為2007年2月4日。2007年8月22日，承包人向發(fā)包人報(bào)送有總監(jiān)理工程師簽字的建設(shè)工程質(zhì)量施工單位（竣工報(bào)告）和竣工結(jié)算報(bào)告。由于發(fā)包人未組織竣工驗(yàn)收便已投入使用，雙方對(duì)工程實(shí)際竣工日期產(chǎn)生爭(zhēng)議，一審法院按發(fā)包人實(shí)際使用的時(shí)間認(rèn)定為承包人的竣工時(shí)間。二審中朱樹(shù)英提出應(yīng)按司法解釋第14條規(guī)定改變實(shí)際竣工時(shí)間的認(rèn)定。《司法解釋》第14條規(guī)定是這樣：“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期?！庇捎诒景赣谐邪颂峤豢⒐?bào)告的簽證手續(xù)，朱樹(shù)英的意見(jiàn)獲二審法院的認(rèn)可，二審法院適用《司法解釋》第14條第3款的規(guī)定確定本案涉訟工程的竣工時(shí)間為2007年8月22日，并相應(yīng)對(duì)承包人的工期違約責(zé)任作了改判。
司法解釋該規(guī)定來(lái)源于行業(yè)交易習(xí)慣?！?999版建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款32條“竣工驗(yàn)收與結(jié)算”分8款詳細(xì)規(guī)定：
32．1 工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包人按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應(yīng)當(dāng)在專用條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)。
32．2 發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
32．3 發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。
32．4 工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，承包人送交竣工報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過(guò)竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提出請(qǐng)發(fā)包人驗(yàn)收的日期。
32．5 發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，從第29天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
32．6 中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間，雙方在專用條款內(nèi)約定，其驗(yàn)收程序按本通用條款32。1款至32。4款辦理。
32．7 因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項(xiàng)竣工的，雙方另行驗(yàn)訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價(jià)款的支付方法。
32．8 工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過(guò)的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強(qiáng)行使用時(shí)，由此發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其他問(wèn)題，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任?！?br/>《2013版建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款第13條對(duì)《司法解釋》第14條關(guān)于竣工日期確定的問(wèn)題進(jìn)行了更細(xì)化的規(guī)定：13.2.3“竣工日期”明確：“工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期?！?。
結(jié)合本案，二審法院最終認(rèn)可承包人提交竣工報(bào)告的時(shí)間為實(shí)際竣工時(shí)間，這需要有承包人能夠提供竣工報(bào)告的簽證作為前提，也就是說(shuō)，本案二審之所以能夠改判竣工日期，是由承包人竣工報(bào)告的簽證材料所決定的。在實(shí)務(wù)中，這一經(jīng)驗(yàn)提示施工企業(yè)為避免發(fā)包人拖延竣工驗(yàn)收，或預(yù)防因發(fā)包人擅自使用工程導(dǎo)致實(shí)際竣工期限發(fā)生爭(zhēng)議，造成工期違約責(zé)任加大，應(yīng)當(dāng)在滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)及時(shí)向發(fā)包人提交竣工報(bào)告及相關(guān)資料，并且保留有效的提交證據(jù)，以證明承包人的提交時(shí)間進(jìn)而作為實(shí)際竣工時(shí)間。
